У вас есть вопрос?
Заполните поля ниже и наш менеджер с Вами свяжется в течение 15 минут
Покупателям
Заказать звонок
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ
Настоящий документ «Договор публичной оферты» (далее — «Оферта») представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «ИБЕРИКА ДИЗАЙН» (далее — «Поставщик»), заключить договор поставки оборудования на изложенных ниже условиях в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Оборудование (Товар) — премиальные кулеры для воды и сопутствующая продукция, представленная к продаже на Сайте Поставщика.
1.2. Сайт — интернет-ресурс, принадлежащий Поставщику, расположенный в сети Интернет по адресу: https://greendex.pro/
1.3. Покупатель (Заказчик) — любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (ИП) или дееспособное физическое лицо, оформившее Заказ на Сайте в целях использования Оборудования для предпринимательской, хозяйственной или профессиональной деятельности.
1.4. Заказ — должным образом оформленный запрос Покупателя на поставку Оборудования с указанием наименования, количества, комплектности Товара, а также реквизитов Покупателя и адреса доставки.
1.5. Стороны — Поставщик и Покупатель, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Оборудование, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование на условиях настоящей Оферты.
2.2. Настоящим Покупатель подтверждает, что приобретает Оборудование для использования в предпринимательских или хозяйственных целях, не связанных с личным, семейным или домашним использованием.
2.3. Акцептом (полным и безоговорочным принятием) условий настоящей Оферты считается совершение Покупателем любого из следующих действий:
— оформление Заказа на Сайте;
— оплата выставленного Поставщиком счета;
— направление заявки через формы обратной связи на Сайте с указанием необходимого Оборудования.
2.4. Обязательным условием заключения Договора является принятие Покупателем условий Политики в отношении обработки персональных данных, размещенной по адресу: https://greendex.pro/privacy
2.5. Документ, указанный в п. 2.4 настоящей Оферты, является её неотъемлемой частью.
2.6. Договор считается заключенным с момента акцепта Оферты Покупателем в порядке, указанном в п. 2.3 настоящей Оферты.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цены на Оборудование указаны на Сайте Поставщика в российских рублях и включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС), если иное прямо не указано в счете.
3.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять цены на Оборудование. Цена Товара, указанная на момент оформления Заказа, является окончательной и не подлежит изменению после акцепта Оферты.
3.3. Оплата Оборудования производится Покупателем в следующем порядке:
— 100% предоплата стоимости Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета;
— либо в ином порядке, согласованном Сторонами в индивидуальном коммерческом предложении.
3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящей Оферты.
3.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.6. Все расчеты производятся в российских рублях.
4. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
4.1. Доставка Оборудования осуществляется силами Поставщика или привлеченных им транспортных компаний по адресу, указанному Покупателем при оформлении Заказа.
4.2. География поставок: Российская Федерация и страны СНГ. Конкретные условия и стоимость доставки согласовываются Сторонами индивидуально на основании коммерческого предложения.
4.3. Срок поставки Оборудования составляет от 3 (трех) до 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента поступления 100% предоплаты на расчетный счет Поставщика, если иной срок не согласован Сторонами.
4.4. Обязательства Поставщика по передаче Оборудования считаются исполненными с момента:
— передачи Товара Покупателю или указанному им лицу;
— передачи Товара транспортной компании, указанной Покупателем.
4.5. При передаче Оборудования Стороны подписывают товарную накладную (ТОРГ-12) либо универсальный передаточный документ (УПД), который является основанием для перехода права собственности на Товар к Покупателю.
4.6. Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят к Покупателю в момент передачи Оборудования и подписания передаточных документов.
4.7. Покупатель обязан обеспечить возможность беспрепятственной приемки Оборудования в согласованные сроки, а также присутствие уполномоченного представителя при доставке.
5. АССОРТИМЕНТ И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. Ассортимент Оборудования представлен на Сайте Поставщика в разделе «Каталог».
5.2. Комплектность Оборудования соответствует описанию на Сайте и технической документации производителя.
5.3. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять технические характеристики и дизайн Оборудования без предварительного уведомления Покупателя, при условии сохранения потребительских свойств.
5.4. В случае отсутствия заказанного Оборудования на складе Поставщик вправе предложить Покупателю аналогичный Товар. Покупатель вправе отказаться от замены, и в этом случае внесенная предоплата подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, не бывшим в употреблении, соответствует заявленным на Сайте техническим характеристикам и требованиям нормативных документов.
6.2. Гарантийный срок на Оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента передачи Оборудования Покупателю, если иное не указано в технической документации производителя.
6.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно устранять выявленные недостатки Оборудования, возникшие по вине производителя или Поставщика, в том числе посредством выезда мастера по адресу Покупателя.
6.4. По истечении гарантийного срока Поставщик продолжает осуществлять сервисное обслуживание Оборудования на платной основе по отдельному соглашению Сторон.
6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:
— нарушения Покупателем правил эксплуатации Оборудования;
— механических повреждений, возникших по вине Покупателя или третьих лиц;
— использования Оборудования не по назначению;
— ремонта Оборудования лицами, не уполномоченными Поставщиком;
— нормального износа расходных материалов.
6.6. При обнаружении недостатков Оборудования Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика по электронной почте garant@greendex.pro с описанием неисправности и приложением фото- или видеоматериалов.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Поставщик обязан:
— передать Покупателю Оборудование надлежащего качества и в согласованные сроки;
— предоставить Покупателю полный пакет документов (счет, накладная, счет-фактура или УПД, сертификаты соответствия);
— обеспечить гарантийное и постгарантийное обслуживание Оборудования;
— обеспечивать конфиденциальность персональных данных Покупателя в соответствии с Политикой обработки персональных данных.
7.2. Поставщик вправе:
— привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Договору;
— приостанавливать исполнение обязательств при нарушении Покупателем условий оплаты;
— в одностороннем порядке изменять условия Оферты с обязательным размещением новой редакции на Сайте.
7.3. Покупатель обязан:
— оплатить Оборудование в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой;
— обеспечить приемку Оборудования в согласованные сроки;
— использовать Оборудование по назначению и в соответствии с технической документацией;
— своевременно информировать Поставщика об изменении своих реквизитов.
7.4. Покупатель вправе:
— получать полную информацию об Оборудовании, его характеристиках и условиях эксплуатации;
— требовать устранения недостатков Оборудования в течение гарантийного срока;
— отозвать Заказ до момента передачи Оборудования с возвратом внесенной предоплаты.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае нарушения сроков оплаты Оборудования Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
8.3. В случае нарушения сроков передачи Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости непереданного Оборудования за каждый день просрочки.
8.4. Общая сумма неустойки (пени) по настоящему Договору не может превышать 10% (десяти процентов) от стоимости Договора.
8.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки, включая упущенную выгоду, в части, не покрытой неустойкой.
8.6. Поставщик не несет ответственности за убытки Покупателя, возникшие вследствие:
— предоставления Покупателем недостоверных реквизитов или контактных данных;
— неправильной эксплуатации Оборудования;
— действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.
9. ВОЗВРАТ ТОВАРА
9.1. Возврат Оборудования надлежащего качества осуществляется только по согласованию Сторон.
9.2. Покупатель вправе возвратить Оборудование ненадлежащего качества в течение гарантийного срока при наличии существенных недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком в разумный срок.
9.3. При возврате Оборудования Покупатель обязан обеспечить его сохранность и возвратить в полной комплектации, в оригинальной упаковке.
9.4. Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения возвращенного Оборудования и подписания Сторонами акта возврата.
9.5. Транспортные расходы по возврату Оборудования несет Сторона, по вине которой осуществляется возврат.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары, акты органов государственной власти, препятствующие исполнению обязательств, и иные обстоятельства, признанные таковыми в установленном законом порядке.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую Сторону в письменной форме.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив другой Стороне письменное уведомление.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.
11.2. Обязательным условием обращения в суд является соблюдение досудебного претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента её получения.
11.3. Споры, не урегулированные в ходе переговоров и претензионного порядка, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Применимым правом по настоящему Договору является право Российской Федерации.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ
12.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента её размещения на Сайте и действует до момента её отзыва Поставщиком.
12.2. Поставщик оставляет за собой право в любое время вносить изменения в условия настоящей Оферты без предварительного уведомления Покупателей. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента её размещения на Сайте.
12.3. К отношениям между Сторонами применяется редакция Оферты, действовавшая на момент акцепта Покупателем.
12.4. Договор может быть расторгнут любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, при условии исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.
13. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
13.1. Оформляя Заказ на Сайте, Покупатель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных, предоставленных им в целях исполнения настоящего Договора.
13.2. Обработка персональных данных осуществляется Поставщиком в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных, размещенной по адресу: https://greendex.pro/privacy
13.3. Поставщик вправе использовать контактные данные Покупателя (телефон, email) для направления информации об исполнении Договора, уведомления о сроках доставки, а также информации о новых моделях Оборудования, акциях и специальных предложениях (при наличии согласия Покупателя на получение рекламных рассылок).
13.4. Подробная информация о порядке обработки и защиты персональных данных, а также о правах субъектов персональных данных содержится в Политике обработки персональных данных.
14. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
Общество с ограниченной ответственностью «ИБЕРИКА ДИЗАЙН»
Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 21/25, помещ. 2
ИНН: 7732522745
КПП: 770101001
ОГРН: 1087746746911
ОКПО: 86560464
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810538290029658
Банк: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Контактная информация:
Электронная почта: garant@greendex.pro
Сайт: https://greendex.pro/
Генеральный директор: Николопулос И.И.
Дата публикации: 14 августа 2026 г.
Настоящий документ «Договор публичной оферты» (далее — «Оферта») представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «ИБЕРИКА ДИЗАЙН» (далее — «Поставщик»), заключить договор поставки оборудования на изложенных ниже условиях в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Оборудование (Товар) — премиальные кулеры для воды и сопутствующая продукция, представленная к продаже на Сайте Поставщика.
1.2. Сайт — интернет-ресурс, принадлежащий Поставщику, расположенный в сети Интернет по адресу: https://greendex.pro/
1.3. Покупатель (Заказчик) — любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (ИП) или дееспособное физическое лицо, оформившее Заказ на Сайте в целях использования Оборудования для предпринимательской, хозяйственной или профессиональной деятельности.
1.4. Заказ — должным образом оформленный запрос Покупателя на поставку Оборудования с указанием наименования, количества, комплектности Товара, а также реквизитов Покупателя и адреса доставки.
1.5. Стороны — Поставщик и Покупатель, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Оборудование, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование на условиях настоящей Оферты.
2.2. Настоящим Покупатель подтверждает, что приобретает Оборудование для использования в предпринимательских или хозяйственных целях, не связанных с личным, семейным или домашним использованием.
2.3. Акцептом (полным и безоговорочным принятием) условий настоящей Оферты считается совершение Покупателем любого из следующих действий:
— оформление Заказа на Сайте;
— оплата выставленного Поставщиком счета;
— направление заявки через формы обратной связи на Сайте с указанием необходимого Оборудования.
2.4. Обязательным условием заключения Договора является принятие Покупателем условий Политики в отношении обработки персональных данных, размещенной по адресу: https://greendex.pro/privacy
2.5. Документ, указанный в п. 2.4 настоящей Оферты, является её неотъемлемой частью.
2.6. Договор считается заключенным с момента акцепта Оферты Покупателем в порядке, указанном в п. 2.3 настоящей Оферты.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цены на Оборудование указаны на Сайте Поставщика в российских рублях и включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС), если иное прямо не указано в счете.
3.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять цены на Оборудование. Цена Товара, указанная на момент оформления Заказа, является окончательной и не подлежит изменению после акцепта Оферты.
3.3. Оплата Оборудования производится Покупателем в следующем порядке:
— 100% предоплата стоимости Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета;
— либо в ином порядке, согласованном Сторонами в индивидуальном коммерческом предложении.
3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящей Оферты.
3.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.6. Все расчеты производятся в российских рублях.
4. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
4.1. Доставка Оборудования осуществляется силами Поставщика или привлеченных им транспортных компаний по адресу, указанному Покупателем при оформлении Заказа.
4.2. География поставок: Российская Федерация и страны СНГ. Конкретные условия и стоимость доставки согласовываются Сторонами индивидуально на основании коммерческого предложения.
4.3. Срок поставки Оборудования составляет от 3 (трех) до 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента поступления 100% предоплаты на расчетный счет Поставщика, если иной срок не согласован Сторонами.
4.4. Обязательства Поставщика по передаче Оборудования считаются исполненными с момента:
— передачи Товара Покупателю или указанному им лицу;
— передачи Товара транспортной компании, указанной Покупателем.
4.5. При передаче Оборудования Стороны подписывают товарную накладную (ТОРГ-12) либо универсальный передаточный документ (УПД), который является основанием для перехода права собственности на Товар к Покупателю.
4.6. Право собственности на Оборудование, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят к Покупателю в момент передачи Оборудования и подписания передаточных документов.
4.7. Покупатель обязан обеспечить возможность беспрепятственной приемки Оборудования в согласованные сроки, а также присутствие уполномоченного представителя при доставке.
5. АССОРТИМЕНТ И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. Ассортимент Оборудования представлен на Сайте Поставщика в разделе «Каталог».
5.2. Комплектность Оборудования соответствует описанию на Сайте и технической документации производителя.
5.3. Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять технические характеристики и дизайн Оборудования без предварительного уведомления Покупателя, при условии сохранения потребительских свойств.
5.4. В случае отсутствия заказанного Оборудования на складе Поставщик вправе предложить Покупателю аналогичный Товар. Покупатель вправе отказаться от замены, и в этом случае внесенная предоплата подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, не бывшим в употреблении, соответствует заявленным на Сайте техническим характеристикам и требованиям нормативных документов.
6.2. Гарантийный срок на Оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента передачи Оборудования Покупателю, если иное не указано в технической документации производителя.
6.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно устранять выявленные недостатки Оборудования, возникшие по вине производителя или Поставщика, в том числе посредством выезда мастера по адресу Покупателя.
6.4. По истечении гарантийного срока Поставщик продолжает осуществлять сервисное обслуживание Оборудования на платной основе по отдельному соглашению Сторон.
6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:
— нарушения Покупателем правил эксплуатации Оборудования;
— механических повреждений, возникших по вине Покупателя или третьих лиц;
— использования Оборудования не по назначению;
— ремонта Оборудования лицами, не уполномоченными Поставщиком;
— нормального износа расходных материалов.
6.6. При обнаружении недостатков Оборудования Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика по электронной почте garant@greendex.pro с описанием неисправности и приложением фото- или видеоматериалов.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Поставщик обязан:
— передать Покупателю Оборудование надлежащего качества и в согласованные сроки;
— предоставить Покупателю полный пакет документов (счет, накладная, счет-фактура или УПД, сертификаты соответствия);
— обеспечить гарантийное и постгарантийное обслуживание Оборудования;
— обеспечивать конфиденциальность персональных данных Покупателя в соответствии с Политикой обработки персональных данных.
7.2. Поставщик вправе:
— привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Договору;
— приостанавливать исполнение обязательств при нарушении Покупателем условий оплаты;
— в одностороннем порядке изменять условия Оферты с обязательным размещением новой редакции на Сайте.
7.3. Покупатель обязан:
— оплатить Оборудование в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой;
— обеспечить приемку Оборудования в согласованные сроки;
— использовать Оборудование по назначению и в соответствии с технической документацией;
— своевременно информировать Поставщика об изменении своих реквизитов.
7.4. Покупатель вправе:
— получать полную информацию об Оборудовании, его характеристиках и условиях эксплуатации;
— требовать устранения недостатков Оборудования в течение гарантийного срока;
— отозвать Заказ до момента передачи Оборудования с возвратом внесенной предоплаты.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае нарушения сроков оплаты Оборудования Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
8.3. В случае нарушения сроков передачи Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости непереданного Оборудования за каждый день просрочки.
8.4. Общая сумма неустойки (пени) по настоящему Договору не может превышать 10% (десяти процентов) от стоимости Договора.
8.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки, включая упущенную выгоду, в части, не покрытой неустойкой.
8.6. Поставщик не несет ответственности за убытки Покупателя, возникшие вследствие:
— предоставления Покупателем недостоверных реквизитов или контактных данных;
— неправильной эксплуатации Оборудования;
— действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы.
9. ВОЗВРАТ ТОВАРА
9.1. Возврат Оборудования надлежащего качества осуществляется только по согласованию Сторон.
9.2. Покупатель вправе возвратить Оборудование ненадлежащего качества в течение гарантийного срока при наличии существенных недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком в разумный срок.
9.3. При возврате Оборудования Покупатель обязан обеспечить его сохранность и возвратить в полной комплектации, в оригинальной упаковке.
9.4. Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения возвращенного Оборудования и подписания Сторонами акта возврата.
9.5. Транспортные расходы по возврату Оборудования несет Сторона, по вине которой осуществляется возврат.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары, акты органов государственной власти, препятствующие исполнению обязательств, и иные обстоятельства, признанные таковыми в установленном законом порядке.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую Сторону в письменной форме.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив другой Стороне письменное уведомление.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.
11.2. Обязательным условием обращения в суд является соблюдение досудебного претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента её получения.
11.3. Споры, не урегулированные в ходе переговоров и претензионного порядка, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Применимым правом по настоящему Договору является право Российской Федерации.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ
12.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента её размещения на Сайте и действует до момента её отзыва Поставщиком.
12.2. Поставщик оставляет за собой право в любое время вносить изменения в условия настоящей Оферты без предварительного уведомления Покупателей. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента её размещения на Сайте.
12.3. К отношениям между Сторонами применяется редакция Оферты, действовавшая на момент акцепта Покупателем.
12.4. Договор может быть расторгнут любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, при условии исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.
13. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
13.1. Оформляя Заказ на Сайте, Покупатель подтверждает свое согласие на обработку персональных данных, предоставленных им в целях исполнения настоящего Договора.
13.2. Обработка персональных данных осуществляется Поставщиком в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных, размещенной по адресу: https://greendex.pro/privacy
13.3. Поставщик вправе использовать контактные данные Покупателя (телефон, email) для направления информации об исполнении Договора, уведомления о сроках доставки, а также информации о новых моделях Оборудования, акциях и специальных предложениях (при наличии согласия Покупателя на получение рекламных рассылок).
13.4. Подробная информация о порядке обработки и защиты персональных данных, а также о правах субъектов персональных данных содержится в Политике обработки персональных данных.
14. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
Общество с ограниченной ответственностью «ИБЕРИКА ДИЗАЙН»
Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 21/25, помещ. 2
ИНН: 7732522745
КПП: 770101001
ОГРН: 1087746746911
ОКПО: 86560464
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810538290029658
Банк: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Контактная информация:
Электронная почта: garant@greendex.pro
Сайт: https://greendex.pro/
Генеральный директор: Николопулос И.И.
Дата публикации: 14 августа 2026 г.